+7 (499) 110-86-37Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 366Санкт-Петербург и область

Договор кузовного ремонта автомобиля образец для ип

Договор кузовного ремонта автомобиля образец для ип

Сдал в ремонт автомобиль, автосервис не выдал документы на ремонт, после ремонта на проведенную работу не дали гарантию Искать Подробности Опубликовано 10 Декабрь Если работы выполняются непосредственно при совершении сделки, в присутствии потребителя, законодательство позволяет совершить такую сделку устно п. В принципе, это относиться не только к таким видам работ услуг как мойка, диагностика, подкачка шин, и к любым другим, выполнение которых происходит в присутствии заказчика. В таком случае договор может оформляться путем выдачи квитанции, талона, кассового чека, и т. Однако какой-либо документ надо получить обязательно! В иных случаях соблюдение письменной формы договора необходимо. Дорогие читатели!

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Скачать образец договора на кузовной ремонт

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Особенности кузовного ремонта автомобилей в России.

Контакты: Бухгалтер по работе с юридическими лицами тел. По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность , а заказчик обязуется оплатить эти услуги. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговую инспекцию. Копия уставных документов 1, 2 и последняя страница устава.

Список транспортных средств, которые будут обслуживаться в техцентре. Скан свидетельства о регистрации транспортных средств, которые будут обслуживаться в техцентре. В случае, когда транспортное средство не является собственностью компании Заказчика товаров и услуг , предоставить договора аренды на пользование автотранспорт либо нотариальная доверенность от собственника ТС на осуществления ремонтных воздействий.

Все документы должны быть заверены подписью руководителя компании и скреплены печатью компании. Копия свидетельства о о государственной регистрации ИП. В случае, когда транспортное средство не является собственностью компании Заказчика товаров и услуг , предоставить договора аренды на пользование автотранспорта либо нотариальная доверенность от собственника ТС на осуществления ремонтных воздействий. Все документы должны быть заверены подписью индивидуального предпринимателя и скреплены печатью ИП.

Большие Вяземы , Можайское ш. По соглашению Сторон настоящего Договора доставка автотранспортного средства до станции технического обслуживания Подрядчика может быть организована силами Подрядчика, при этом Заказчик возмещает Подрядчику стоимость доставки.

Исполнитель не несёт ответственности за ценные вещи, оставленные заказчиком в автомобиле и не заявленные при оформлении приемо-сдаточного Акта. Исполнитель обеспечивает безвозмездное хранение автомобиля в течение всего срока выполнения работ оказания услуг по ремонту техническому обслуживанию.

Заказчик обязан принять у Исполнителя и забрать с территории Исполнителя автомобиль не позднее трёх дней без дополнительной оплаты со дня получения уведомления об изменении сроков окончания работ оказания услуг.

Уведомление производится по адресу телефону, факсу Заказчика, указанным в Заявке на работы. В случае нарушения сроков получения автомобиля, указанных в п. При этом Заказчик обязан оплатить каждые сутки дополнительного хранения автомобиля на территории Исполнителя из расчёта руб. Заказы на проведение работ оформляются на бланке заявке на работы, заказ-наряд Подрядчика представителем Заказчика, доставившим автомобиль к месту проведения работ. В Заказе на проведение работ представитель Заказчика согласовывает с Подрядчиком перечень необходимых работ, а также сроки их выполнения.

В том случае, если у Подрядчика отсутствует возможность выполнения предусмотренных Заказом работ в согласованные с Заказчиком сроки по причине отсутствия запасных частей на складе Подрядчика, последний обязуется уведомить об этом Заказчика и согласовать с ним.

Если у Заказчика имеются возражения по вопросу согласования нового срока выполнения работ, то оформленный Заказ считается аннулированным и у Подрядчика прекращаются обязательства по выполнению работ, возникшие в момент согласования Заказа. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:. Уведомление Подрядчика в случаях, указанных в п.

Уведомление по усмотрению Подрядчика может быть осуществлено любым из доступных средств связи телефонная связь, факсимильная связь, электронная почта и т. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в п. После выполнения Подрядчиком работ Заказчик обязуется осуществить их приёмку в срок не позднее 3 трех рабочих дней с момента уведомления Подрядчиком Заказчика о своей готовности к сдаче результата выполненных работ.

Если Заказчик отказывается подписывать Заказ-наряд, указанный в п. В том случае, если Заказчик не подпишет Заказ-наряд без предоставления письменного аргументированного отказа в установленные п. С этого момента у Заказчика возникает обязанность оплатить результат выполненных Подрядчиком работ. Аргументированный отказ от приёмки выполненных работ может содержаться в Заказе-наряде, либо быть составленным Заказчиком в виде отдельного документа со ссылкой на реквизиты оформленного Подрядчиком Заказа-наряда.

Срок действия гарантийных обязательств Подрядчика на результат выполненных работ указывается в п. При оформлении Заказа на выполнение работ определяется предварительная стоимость работ, которая уточняется по окончанию выполнения работ. Запасные части, имеющие в своем составе электрические элементы, возврату и обмену не подлежат. Стороны настоящего Договора несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. В случае нарушения Заказчиком обязательства по приёмке результата выполненных работ в соответствии с п.

Стоимость одного стояночного места для автомобиля составляет двести пятьдесят рублей. В случае возникновения споров, Стороны настоящего договора обязуются приложить все усилия для их разрешения путём переговоров. Настоящий договор автоматически пролонгируется на каждый последующий период, если одна из сторон не менее чем за 30 тридцать календарных дней до момента окончания срока его действия не заявит о его расторжении. Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, либо в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством РФ.

Все изменения, дополнения и иные сопутствующие документы заявки, заказ-наряды, акты вправе подписывать стороны или надлежащим образом на то уполномоченные представители сторон. Полномочия представителя должны быть оформлены доверенностью, оформленной в соответствии с гражданским законодательством РФ. Большие Вяземы, Можайское шоссе, д. Русский English.

Главная Корпоративным клиентам Договор на техническое обслуживание Договор на техническое обслуживание. Договор на техническое обслуживание Опубликовано в рубриках: Корпоративным клиентам. Информационные запросы: Волин , Договор на обслуживание , Корпоративным клиентам.

Заключение официального договора на ремонт Вашего автомобиля - самое простое средство избежать взаимных претензий, защитить ваши интересы, в том числе и материальные, в ходе работ и обеспечить выполнение подрядчиком гарантийных обязательств. Предлагаем Вам образец типового договора на выполнение кузовного ремонта и покраски автомобиля, который мы заключаем со всеми своими клиентами.

Решение от 22 декабря года О расторжении договора на выполнение работ по кузовному ремонту, возвращении уплаченной суммы Принято Отрадненским городским судом Самарская область 16 августа года Отрадненский городской суд Самарской области, в составе: В судебном заседании представитель истца - ФИО5 подержал исковые требования и пояснил, что в октябре г. Муратов В. Для проведения ремонта он обратился в автосервис, принадлежащий Железко А. Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте.

Договор на техническое обслуживание

Контакты: Бухгалтер по работе с юридическими лицами тел. По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность , а заказчик обязуется оплатить эти услуги. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговую инспекцию. Копия уставных документов 1, 2 и последняя страница устава. Список транспортных средств, которые будут обслуживаться в техцентре. Скан свидетельства о регистрации транспортных средств, которые будут обслуживаться в техцентре.

Договор кузовного ремонта автомобиля образец для ип

Договор на техническое обслуживание. Подряда на ремонт и техническое обслуживание. Исполнитель обеспечивает безвозмездное хранение автомобиля в течение всего срока. Заключение официального договора на обслуживание и ремонт автомобилей на сервисной станции Технического центра "Восток" для наших клиентов. Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Как правильно сдать автомобиль в ремонт на СТО

.

.

.

.

.

Исполнитель обязуется в течение срока действия договора по заявкам Заказчика оказывать услуги по ремонту автотранспортных средств, (далее.

.

.

.

.

.

.

Комментарии 5
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. nyiticon

    И кликбейтер все таки

  2. obadpan74

    Он несёт околесицу, у нас по стране куча номиналов и однодневок и к ним изредка письма доходят, не говоря уже об органах, все это знают и закрывают глаза. Да и кто придет, если у нас в стране столько номиналов, что тюрем не хватит. Так если номиналов не трогают, то с какой стати будут дергать честных работяг. А по поводу Газпрома автор совсем погорячился, чтоб его обыскивали, да еще и часто. Данный гражданин точно прилетел из космоса.

  3. Онуфрий

    Извините, первый раз на вашем канале и понял теперь что вы юридические услуги рекламируете. Какой нотариус? В поличию со всем богажом доказательств в полицию, далее сразу в банк(хотя в банк сразу бежать надо было, а не через месяц Дольше не буду смотреть и коментировать: ДУМАЮ ВСЕ ПРОСТО ПРИДУМАНО РАДИ РЕКЛАМЫ ЮР. УСЛУГ! Реклама ешкин кот! Ну а если это реально был ваш знакомый , то вы такой же юрист!

  4. Ипат

    Ну типа с понятыми нельзя подбросить патрон пистолетный-он же маленький и его можно просто держать в кулаке.

  5. Клара

    3. А теперь ключевой вопрос

© 2018-2020 loved-shop.ru